Planung: | in Arbeit |
Ausschreibung: | in Arbeit |
voraussichtlicher Baubeginn: | III/2015 |
tatsächlicher Baubeginn: | 03.08.2015 |
ursprünglich vorgesehene Fertigstellung: | IV/2014 |
voraussichtliche Fertigstellung: | II/2027 |
Verzögerungsgründe Bereich Planung: | Nachlieferung von Unterlagen im Baugenehmigungsverfahren / Baugenehmigung in Bearbeitung. Im Planungsprozess sind weitere Unterlagen zur Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des Bauvorhabens erforderlich geworden. Die Erstellung und Nachlieferung der Unterlagen kann in Einzelfällen nach Art und Umfang der geforderten Unterlagen besonders zeitaufwändig sein. |
Verzögerungsgründe Bereich Ausschreibung: | Aufhebung der Ausschreibung / Neuausschreibung. Ein oder mehrere ausgeschriebene Gewerke mussten aufgehoben und neu ausgeschrieben werden. Die Neuausschreibung erfolgt nach gesetzlichen Vorgaben und verursacht aufgrund des aufwändigen Verfahrens eine zum Teil erhebliche zeitliche Verzögerung. |
Verzögerungsgründe Bereich Ausführung: | Beseitigung von Kampfmittelfunden. Viele der abgeworfenen Bomben im zweiten Weltkrieg sind nicht explodiert und liegen als sogenannte Blindgänger im Boden. Bei den Bauarbeiten gab es einen entsprechenden Granaten- oder Bombenfund, der durch den Kampfmittelräumdienst beseitigt werden musste. |
Verzögerungsgründe Sonstiges: | Einholung einer gutachterlichen Stellungnahme. Aufgrund von Differenzen zwischen der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln und dem Auftragnehmer über die Ausführung eines oder mehrerer Gewerke der Baumaßnahme wurden gutachterliche Stellungnahmen eingeholt, um die weitere Vorgehensweise zu klären und gerichtliche Auseinandersetzungen möglichst zu vermeiden. |
Bau: | in Arbeit |
Baustatus: | 45 Prozent |