Planung: | |
Ausschreibung: | in Arbeit |
ursprünglich vorgesehener Baubeginn: | I/2017 |
neuer voraussichtlicher Baubeginn: | III/2018 |
tatsächlicher Baubeginn: | 20.08.2018 |
ursprünglich vorgesehene Fertigstellung: | IV/2018 |
neue voraussichtliche Fertigstellung: | III/2024 |
Verzögerungsgründe Bereich Planung: | Kapazitätsengpässe bei den beauftragten Planern / Ingenieurbüros. Aufgrund geänderter Planungsanforderungen oder krankheitsbedingter Ausfälle muss das Planerteam seine Kapazitäten im Projekt aufstocken. Die gegebenenfalls zusätzliche Personalgewinnung oder Umverteilung der Arbeitskapazitäten durch den Auftragnehmer nimmt einen entsprechenden Zeitraum in Anspruch. |
Verzögerungsgründe Bereich Ausschreibung: | Es wurden keine Angebote auf eine Ausschreibung oder mehrere Ausschreibungen abgegeben / Neuausschreibung. Auf die Ausschreibung eines Gewerkes oder mehrerer Gewerke wurden keine Angebote abgegeben. Aus diesem Grund ist eine Neuausschreibung erforderlich. Die Neuausschreibung erfolgt nach gesetzlichen Vorgaben und verursacht aufgrund des aufwändigen Verfahrens eine zum Teil erhebliche zeitliche Verzögerung. |
Verzögerungsgründe Sonstiges: | Einleitung von juristischen Schritten / Durchführung einer juristischen Auseinandersetzung. Aufgrund von gescheiterten Verhandlungen über eine außergerichtliche Einigung zu Differenzen zwischen der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln und dem Auftragnehmer über die Ausführung eines oder mehrerer Gewerke der Baumaßnahme wurden juristische Schritte von der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln oder dem Auftragnehmer eingeleitet. |
Bau: | in Arbeit |
Baustatus: | 75 Prozent |